Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.
sözleşmenin tarafı - Arama Sonuçları
… Devamı
Kararın temel mantığı iki ana unsura dayanmaktadır: Sözleşmenin Tarafı Olmama: Yüklenicinin ortağı olan şirket (B şirketi), idare ile yüklenici (A şirketi) arasında imzalanan asıl sözleşmenin tarafı değildir. alt yüklenici , KİK kararı 2020/DK.D-240 , organik bağ , sözleşmenin tarafı , tüzel kişilik , Yapım işi , yüklenici ortağı
Sözleşmenin imzalandığı sırada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yakın bir zamanda açılabileceği öngörülebilecek bir husus olmakla birlikte, köprü açıldıktan sonra idare tarafından bir kısım araçlara yeni köprüden geçme mecburiyeti getirileceğini, açılan...
...artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum niteliğinde değildir.
Ancak söz konusu karar alındığı tarihte firma ile sözleşme imzalanmış olduğundan, idare tarafından sözleşmenin sonlandırılarak hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatın iade edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Somut olayda, ihalenin yapıldığı 8.4.1995 günü ile akdin davası tarafından tek taraflı olarak feshedildiği 3.7.1995 gününe kadar 3 aylık bir zaman kaybı mevcuttur. girdi fiyatlarında fahiş artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi
Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesinin Temel Koşulu: Sözleşmenin Feshi Kesin teminatın gelir kaydedilmesinin altında yatan en temel ve yaygın neden, sözleşmenin yüklenicinin kusuru nedeniyle idare tarafından feshedilmesi dir.
...sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28.
Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Kanun’un 10’ncu maddesindeki “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için” hükmünden anlaşılacağı üzere, karşılaşılan durumun mücbir sebep olup olmadığına karar verme yetkisi idarede bulunmaktadır.