...yüklenicinin talep ettiği geçiş izinlerini ilgili kurumlardan zamanında almayarak işin gecikmesine ve tamamlanamamasına sebebiyet vererek kusurlu davranmış olup, sözleşmenin feshinde her iki tarafın da ortak kusurlu olduğunun kabulü gerekir.
sözleşmenin tarafı - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay'ın Feshedilemeyen Süre Ayrımı Yüklenicinin temerrüdü nedeniyle sözleşmenin iş sahibi (idare) tarafından feshedilmesi durumunda, idarenin hem fesih nedeniyle uğradığı zararları hem de işin gecikmiş olması nedeniyle gecikme cezasını aynı anda talep...
Menfi zarar ise; sözleşmenin karşı tarafınca yerine getirileceğine olan güvenin boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır. Gerekçe ve Sonuç Uyuşmazlık, muarazanın meni için gerekli şartlarının oluşup oluşmadığı, davalı tarafından sözleşmenin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında toplanmaktadır.
İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.
...iş deneyim belgesi düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurusu, yüklenici tarafından alt yüklenici çalıştırılması için yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılmadığı tespit edildiği gerekçesiyle reddedilmiş olsa da, alt yüklenici ile aralarında imzaladıkları sözleşmenin davalı idareye sunulmasından asıl yüklenicinin sorumlu olduğu...
tarafından sözleşme konusu işin tamamlanamayacağının 12/09/2013 tarihinde bildirilmesi üzerine sözleşmenin feshedildiği, 30/10/2012 tarihinde yapılan tespitte işin % 23'lük kısmının tamamlanabildiği, ihale konusu...
... 2021 tarih ve E87859104663.0914841sayılı yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 05/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 ... arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek, tekliflerinin ve sözleşmenin yürürlükte bulunan fiyat farkı esas ve usullerine uygun olarak güncellenmesini talep ...
Sözleşmenin cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 16.1.1 maddesinde ''yüklenici tarafından taahhüt edilen işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde idarece en az 10 gün süreli...
İşe ait Sözleşmenin 6 ncı maddesinde; “6.1. 1) Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde proje v.b.
...Koordinasyon Başkanlığı) 10/11/2020 tarih ve E.20140 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.