...yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek davanın kabulüne ve dava konusu sözleşmenin feshi talebinin reddine dair işlemin iptaline karar verildiğini, 4.Kanun değişikliğinde iş programı gerisinde kalan ya da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan faydalanamayacağına...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...ilişkin 05/07/2011 tarih ve 27985 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararının iptali istenilmiştir. Öte yandan, 01/11/2011 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 16.1.1.

...bulundurmayarak, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmediği gerekçeleriyle sözleşmenin feshedildiği ve dava konusu işlemle davacının 1 (bir) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklamasına karar verilmesi üzerine bu işlemin iptali ile bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25. sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

maddede sayılı yasak hallere giren bir davranışının bulunmadığını, sözleşmenin haksız feshinden büyük zarara uğradığını belirterek; 3.

...03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmış ve davacı şirket tarafından, ihale konusu beyaz ve sarı boyalar idareye teslim edilmiştir.

maddesi uyarınca sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği, bunun üzerine davacı firmanın 07/12/2011 tarih ve ... ...yasaklanmasına ilişkin 15/02/2012 tarih ve 28205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

...06/2011 tarih ve 27972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık