...Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı tarafından sözleşmenin feshinin iptali talepli Elazığ 3.

kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...ispatlanacağını, müvekkili şirketlerin 11.12.2015 tarihli yazılarında, feshin geçersiz olduğunu, sözleşme kapsamında idareye sunulmuş...

Mahkemece sözleşmenin idarece haksız feshedildiği, aslolanın belirli bir aşamaya gelmiş ve memlekete hayrı dokunacak bir projenin ayakta tutulmasını sağlamak olduğu, idare tarafından zeminde tam bir değerlendirme yapılmadığı gibi soyut gerekçelerle feshin iptâline karar verilmiş ise de karar dosya...

...aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına uygun olarak... Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... Bu durumda, davacıya sözleşmenin 16.1.1. ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

...kamulaştırma işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle... ...kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...malzemelerin şartname hükümlerine uygun olmadığı, davalı idarece sözleşmeye uygun ürünü teslim etmesi için davacı...