quot;sözleşmenin devri ve süre uzatımı gibi imkânlardan faydalanma hakkı getirildiği; daha açık bir ifadeyle, anılan düzenlemenin getiriliş... ... 4735 sayılı kanun , döviz kurlarındaki artış , gecikme cezası , İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı. ... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

...yüklenicinin 08/12/2011 tarihli sözleşmenin devrini istediği, cezalı çalışılarak da olsa bu işin bitirilemeyeceği gerekçesiyle 03/01/2012 tarihinde davacıya gönderilen 10 gün süreli ihtarname sonrasında... ... hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

... yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi içinde davalı idareye müracaat edilerek ... sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca feshi talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin ... ilişkin 2018/20246 İhale Kayıt numaralı sözleşmenin 7161 sayılı Yasanın 32.maddesi ... eklenen Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri başlıklı geçici 4. ... ... anılan yasadan faydalanabilmesi için sözleşmenin idarenin onayına bağlı olarak ... talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı ... yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı ...