...ava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin yükleniciler tarafından eksik, ayıplı ve geç ifası nedeniyle giderim bedeli ile cezai şartın... ... Sözleşmelerde işin süresinin iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb.

... dilekçesinde özetle; davacı şirket ile davalı idare arasındaki 2008/20246 IKN ... 2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi ... bildirildiğini, 11/03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu, 19 ...

...süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” Hükümleri ile, İşe ait Sözleşmenin; “İş programı” başlığı... ... ...süre uzatımlarına için geçerli olduğu, ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanan gecikme için işin süresinin uzadığından bahisle işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanamayacağı...

... tesliminin 28/08/2018 tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19 ... sayılı yazıları ile iş programına esas sözleşme ödenekleri ile ilgili olarak idaresinden ... idaresinin 08/11/2018 tarihli yazısı ile 2018 yılı için % 5, 2019 yılı için ... ... 4) Süre uzatımı verilmek sureti ile iş bitim tarihinin uzatılması durumunda, revize iş programı hazırlanırken...

...bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik...

...müstakil bir onay ile mümkün olabilecek olup, genel kapsamlı bir ihale sözleşmesi ile bütün ihaleler için bu hizmetin satın alınması mümkün değildir...

Dolayısıyla mevcut sözleşmelere yasa ile dahi müdahele edilemez iken Genelge ile müdahele edilmesi mümkün değildir.

...039;nin İşin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29. ... ... cezasının uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin hesabında, varsa cezasız süre uzatımları ... tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden ... sorumluluğun yüklenicide olduğu, bu kapsamda sözleşmede öngörülen gecikme cezasının uygulandığı ...