...yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. ...göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemeyeceğinden davacı tarafın bu itirazı değerlendirilmemiştir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu Olur'a Mart ayı içerisinde imzalanacağı düşünülerek ../ ...quot;25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere...

Savunmalarda, ayrıca gecikme zammı ödemesi, gerçek bir kişiye değil bir kamu kurumuna yapıldığından... hükmü, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, davacı şirketin alt yüklenici sözleşmesini gerek müşavir... ...belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE...

...bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır... Her ne kadar savunmalarda, 15*30*70 ve 15*30*50 şeklindeki iki farklı bordür uygulamasının benzer analiz...

...verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisi olarak tanımlanan sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir. Sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan; Sigortalı hissesi primi olarak personelden kesilmesi gerektiği halde kesilmeyen … TL’nin; …

...dolayısıyla idarenin temin edeceği ürünün kullanıcısı olacağından bu seçeneği gözetme hakkının bulunduğu gerekçeleriyle davacının şikâyet başvurusunun idarece reddedildiği... KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, W tipi kompresörün mekanik anlamda verimliliğinin...

...uyarınca bu durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği, Kurum tarafından konunun 4735 Sayılı Kanun'un 10... Savunmalarının Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.