... sözleşmenin 15.04.2016 tarihli ve 1498 sayılı olurla feshedildiği, davaya ... ç maddesinde belirtilen adrese yapıldığını, bahse ... konu işin sözleşmesinin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri mevzuatına uygun olduğunu savunarak, davanın öncelikle mahkemenin ... mesnetsiz davanın esastan reddine karar verilmesi talep ...

...nin 7.1.(ı) maddesi gereği “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” kısmına ilişkin beyanda bulunulmadığı görülmüş olmakla birlikte “Diğer Belgeler” bölümünde “YAMBİS, 0025320522695165 Nolu Yambis Yetki Belgesi Çıktısı” beyanının bulunduğu anlaşılmıştır...

...içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat ruhsatının alınmasından sonra, taahhüdünü, sözleşme eki iş programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ... ... i ile, sözleşmenin 19-A/3 maddesi birlikte değerlendirilerek, tanzim ... böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek ... dolayısıyla verilmesi gereken süre uzatımı 574.69 gün ...

... toplam 1073 adet konut ve 14 dükkânın yer aldığı, sözleşmenin ... davalı banka tarafından feshedildiği tarihte sitede oturulan ... kaldığı altı aylık süreçte sitede oturanların yaklaşık yarısının ... aracılığıyla ödediği anlaşılmaktadır.

... programını idareye sunduğu, ancak İdarenin revize iş programını ... edildiği, söz konusu revize iş programının da ... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını ...

... işyeri teslimi yapılarak fiilen başlanan iş’te zeminde sıvılaşma ve batmaların olduğu ... ile Belediye arasında 12.10.2017 tarihinde düzenlenen anlaşma ... bedeli yükleniciye iş artışı kapsamında ilave bedel ... ... ...konuya ilişkin temyiz dilekçelerindeki ve duruşma sırasındaki iddialar reddedilerek 159 numaralı İlamın 5’inci maddesi ile verilen...

...Başkanlığının)’nın … tarih ve … Sayılı yazılarıyla, reddedilmiştir. ... Yeni birim fiyat yapılmasının diğer gerekçesi olan, Teknik şartnameler ile proje arasındaki çelişkiye gelince; Söz konusu işe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; 8.1.

...tarihinde terk ettiği ve işin bir kısmına 05.08.2016 tarihi itibariyle başlandığı, kiracı firmanın şantiye sahasını ancak 05.10.2016 tarihinde tamamen boşalttığı görülmüştür.