...Edirne (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde yer alan...
proje poz numarası - Arama Sonuçları
...sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04 Poz nolu “Granüler dolgu imalâtı” yaptığını, ancak davalının...
poz nolu iş kalemine ait teklif analiz değerleriyle kıyaslanmadan, 23.
...giderler birim fiyat teklif mektubu ile uyumlu olacak şekilde Projelere; teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına...
...alınarak düzenlenmiş pursantaj oranları üzerinden mi, yoksa proje, mahal listesi ve ataşmanlar üzerinden metraj usulü ile...
Validasyon testinin yapılabilmesi için bu testin proje veya teknik şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması...
...sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yapılan proje değişikliği sonrası gerek ilk defa ortaya çıkan, gerekse...
Yüklenici tarafından hazırlanan projelerde gecikme olursa, bu da süre uzatımı hakkı doğurur.
Tamamen farklı, projeyle ilgisiz yeni bir iş, iş artışı kapsamında yaptırılamaz.
...alınarak davaya konu “Kazı ve Konsol Fore Kazıklı İksa Projesinin yerinde uygulandığı, parselin kuzeyinden geçmekte...