...sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına... ...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... ...belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin...

...alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks... ...ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği... ...imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergâh, zemin veya...

...artışına ait imalatların yapılabilmesi için 25 gün, projenin uygulama aşamasında... fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün ...altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...ve analizlerin maliyet yönünden bina içinde kullanılmasının maddi zarara...  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında... ...geçici kabul eksiklerinin tamamlanma sürecinde, yüklenici tarafından cam...

...ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep...

...için, İdaresince sfero döküm detay projesinin hazırlandığı, 2. ...artışı ve sfero döküm ızgara imalatı için iş eksilişi yapıldığı, 4. ...İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi... ...yapımından da vazgeçildiği, değişiklik onayı ile beton döküm ızgara yapımı...