maddesinde, “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde... ...Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla 12/07/2023 tarihinde yapılan toplantıda  içtihat değişikliğine  gidilmiş olup; aktarılan kurallardan, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen...

...idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı... ...tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin çevre duvarı kısmında projenin revize edilmesinden kaynaklı 101.315,46 TL iş artışı için 1 gün olmak üzere 41...

...Danışmanlık hizmetleri başlıklı” 48 inci maddesinde de “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması... ...hazırlanmasında yardımcı olduğu konusunda tereddüt bulunmamakla beraber- yönetmelik değişikliğinden sonra ortada tam da Kamu İhale Genel Tebliğinin işaret ettiği üzere...

...öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının, yapılan yolun standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ... ...getirilmesi için davalı tarafından kolluk birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından...

...Yönetmelik” hükmü yayım tarihinden sonra geçerli olacağından, ihale ilanı ve ihalesi bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın... ...miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan...

...Yönetmelik” hükmü yayım tarihinden sonra geçerli olacağından, ihale ilanı ve ihalesi bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın... ...miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan...

...fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini... ...değerlendirilerek müzakere edilmesi üzerine, aşağıda aktarılan gerekçeler doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilmiştir.

...ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu... ...süre uzatım kararı verilmemiş ise aylık ödenek dilimleri değiştirilmiş olsa bile bu değişikliğin fiyat farkı ödemesine bir etkisi bulunmamaktadır.