...günlük süre içerisinde yerine getirmesi gereken taahhüdünü mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshedilmesi üzerine, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespit edilmesi talebiyle Ankara...

... altına alındığı; Davacı şirket ile sözleşmenin 12/10/2021 tarihinde imzalandığı, malın ... tekrardan 10 gün süre talep edildiği, dolayısıyla 10 gün ek süre verilmiş olsa ... imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca işbu ... ... ... cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla sözleşmenin feshedileceği şeklinde ... ihtarda bulunulmadığından sözleşmenin feshi ve bu fesih nedeniyle tesis edilen yasaklama ... on günlük yasal süre beklenmeksizin sözleşmenin feshedildiği ileri sürülmektedir ...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare ... yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare ... yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ... ... ...ulaşım zorluğu, kaygan zemin, can ve mal emniyeti gibi sebeplerle sahaya girilememesine ve dolayısıyla sulu ve harçlı imalat yapılamayacağı...

... sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca feshi talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin ... gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok ... ilişkin 2018/20246 İhale Kayıt numaralı sözleşmenin 7161 sayılı Yasanın 32.maddesi ... ... ... düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı nedene ... malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının ...