... yapılan Malzemeli Hastane Yemekhane Hizmetleri Alımı ihalesinin davacı şirket üzerinde kalması sonucunda ... denetim raporunun düzenlendiği, bu raporda, bazı malzemelerin eksik olduğu, sanayi tipi kıyma makinesinin ... ... ...hizmeti alımı işinde şartnameye aykırı olarak yemek masalarında cam bulunmaması, personelin kıyafetlerinin uygun olmaması, yemekhane personel sayısının yetersiz olması ve bu eksikliklerin yapılan yazılı ihtara rağmen giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshi...

Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme... ... Mal alım sözleşmesinde malzemelerin son teslim tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihe göre belirlenmiştir.

... temerrüde düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı nedene dayandığının kabulü ... gerekeceğinden döviz kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının ...

...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde... ... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat

...Polyesterden Mamul Yol Kenar Dikmesi Alımı ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı ve ihale sözleşmesinin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin 11.3. ... ... tarihli bilirkişi raporlarında, davacı şirketin malı süresinde teslim edememesine davalı Karayolları Genel ... davacı şirkete 156 gün ek süre tanınmaksızın sözleşmenin feshinin hukuka aykırı olduğunun tespiti ve davanın ...

...tarihinde gerçekleştirilen Kauçuklu Seri Kurumalı Soğuk Yol Çizgisi Boyası Mal Alımı ihalesi üzerinde bırakılan ve 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanan... ... İdarenin sözleşmenin feshinde haksız olduğu adli yargıda temyiz kanun yolundan geçerek kesinleşmiş olduğundan yüklenici hakkında yasaklama işlemi tesis edilemez.

...yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil... ... Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme...