...İDDİALARI : Davacı tarafından, verilen iki günlük sürenin makul bir süre olarak kabul edilemeyeceği, sunulması istenilen belgelerin somut bir şekilde belirlenmediği, şirketin merkezinin Van ilinde, ihale makamının merkezinin ise Ankara ilinde olması sebebiyle ulaşım sıkıntısının olabileceği, süre belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu pandemi...

Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.

quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin ...

Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.

Davalı idarenin, davacı yüklenicinin ihaleden sürekli menine ilişkin başvurusunda kusurlu olmakla birlikte, davacı yüklenici de başvurusunu idareden cevap gelmesi için makul bir süre beklemeden iş mahallini terketmiş olması nedeniyle kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Davalı idarenin, davacı yüklenicinin ihaleden sürekli menine ilişkin başvurusunda kusurlu olmakla birlikte, davacı yüklenici de başvurusunu idareden cevap gelmesi için makul bir süre beklemeden iş mahallini terketmiş olması nedeniyle kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...