...eser sözleşmesi uyarınca davalıya verilen teminat mektuplarının aynen iadesine, davalının... maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. maddesinde ise yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü...

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük... ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim...

geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi ...süresinin uzatılması yönündeki talebinin süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğunun...

...gecikme cezası süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

... bitirme süresinin 90 gün olarak öngörüldüğü, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek ... 2011 tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde 4735 sayılı Kanun ...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...söz konusu işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî işlem... ...dayanağının bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin... ...programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin...

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü... ...çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin... ...bulunulduktan sonra ihtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde...