...reddine karar verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan... ...taraflar vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır...

...kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz .” ...ve SUT puanlarında sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması durumunda; güncel...

...tamamlanmadan sözleşmeyi haklı olarak feshettiğinden kesin teminatı gelir kaydetmekte ve iş genel... Sözleşmede bu halde hesaplamanın nasıl yapılacağına dair bir hüküm... bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...İş programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş...

...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin 9... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş günü... ...bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım...

...tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim... ...Sözleşme hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının tüm kamu... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin...

...yapımından vazgeçilmesi halinde hakedişten kesinti yapılamayacağı, pursantaj oranının... ...yapılması” dolgu imalatının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, pursantajda ve mahal listesinde... ...kesilmesi gerektiği ve yüklenicinin bu duruma itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici...