... yetkili mahkemece hasar tespiti yapıldığı, geçici kabul komisyonunun 22.01.2007 tarihli tutanağından tali işlerin tamamen ... onanmış; daha sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Bu doğrultuda gecikme süresi yeniden hesaplanmış olup; tespit edilen geçici kabul noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede tamamlanmaması sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici nam ve hesabına yaptırılmasına...

... maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde; “b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından ... miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir ...

Söz konusu maddeye göre; “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici ... miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir ...

...gece ölçüm düğmesinin olacağının açıkça belirtildiği halde davacı şirket tarafından teslim edilen cihazda böyle bir düğmenin bulunmadığının Mal Kabul Komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmediği ve davalı idare işleminde hukuka...

...uygun bir ürünün teslim edilmesinin istendiği fakat davacının farklı bir ürün teslim ettiği, sözleşmede belirtilen teslimat programı çerçevesinde davacının muayene ve kabul komisyonunca şartnameye uygun bulunmayan malın yeniden getirilmesi üzerine hastane idaresince sözkonusu ürünün Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilerek...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davacı tarafından, projenin iade gerekçelerinin belirtilmediği, projenin muayene ve kabul komisyonu oluşturulmadan iade edildiği, proje hakkında şahsi değerlendirme yapıldığı, kendilerince yaptırılan bilirkişi incelemesinde projenin şartnameye uygun...

Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin açıkça düzenlenmesi zorunludur…” hükmü, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.