...tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması... 'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Yapılan sondaj çalışmalarında zeminde sıkışmış çok sert tuvenan ve siltli, killi malzemeye rastlanılmıştır. ...sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın 4.

...yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği... ...2019 tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı ortamda çalışma izninin...

...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği, Bununla... ...değişikliğe bağlı olarak, zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere...

...uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır.

...yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik... ...kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak idareye ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, talebe rağmen yüklenici tarafından...

...mükellef olduğunu, davacı iddialarmın haksız ve mesnetsiz olup kabul etmediklerini, müvekkilinin ihale sözleşmesinin imzalanmasından... ...olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu, bu nedenle kararın...

...edildiğinde 19,34500/1,18/0,845*0,9=17,46113 TL/kg ve yoğunluk 0,820 kabul edilirse de 19,34500/1,18/0,820*0,9=17,99349 TL/kg değerlerine... ...fiyatının makinenin 2023 yılı rayiç fiyatının amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan tutarının altında olması...