maddesinde malların “idarenin ihtiyacı oranında” verilecek siparişler üzerine teslim edileceği yazılıdır. ...kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli Devlet... ...denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin...

...arasındaki fiyat değişimleri yaşanması muhtemel olduğundan teslim anındaki fiyatın teklif verilme aşamasında net olarak... ...176 nolu kararı) İhale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimlerinin mücbir sebep olarak...

...07/2020 tarihinde bitirilmek üzere 07/02/2020 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 03/07/2020 tarihli ve E.6339 sayılı... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi

11.05.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak fiilen başlanan iş’te zeminde sıvılaşma ve batmaların olduğu gerekçesi ile yüklenici ile Belediye arasında 12.10.2017 tarihinde düzenlenen anlaşma tutanağında zemin iyileştirme yapılması amacına yönelik ilave imalatların...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir.