(Kamu İhale Kurulunun 16.05.2024 tarih ve 2024/UY.II-633 nolu kararı) Yapım işlerinde işlerin kontrollüğü ve denetimi amacıyla araçlar talep edilmekte olup, bu araç giderlerinin teklif mektubu eki cetvelde satır açılarak mı ödeneceği noktasında, genel giderler içerisinde...

...olduğu, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan, ancak yapı denetim görevlileri denetiminde projesinden farklı yaptırılan yeşil alanlarda 30 cm kalınlığında bitkisel... Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir”.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği anlaşılmaktadır. ...yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların...

...İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Hizmetleri Yönergesinde de benzer düzenlemeler mevcut olup Yönerge’nin 4’üncü maddesinde; “Yapı denetim birimi idare tarafından işlerin denetimi için görevlendirilen yapı denetim mühendisleri ve yardımcılarını ifade edeceği, 8’inci maddesinde tekniker ve teknisyenler yardımcı yapı denetim elemanları olduğu...

...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği” nin “Hakedişlerin hazırlanması” başlıklı 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne değinilerek, İnşaat, Makina ve Elektrik mühendisleri ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan bir iş’de, her branştaki teknik personelin geçici hakedişleri imzalaması...

...Otelinin mal sahibi ve inşaat işinin işvereni olduğunu; bu inşaatın inşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetim hizmetleri alımı işlerinin, 2006 tarihli İnşaat yönetimi danışmanlığı ve yapı denetimi hizmet alımı sözleşmesi uyarınca davacı tarafından yerine getirildiğini: işin genelinin, 16 ayda tamamlandığını ve...

...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşlerin Denetimi” başlıklı 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici, üstlenmiş... ...yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği, teçhizatlı gaz beton ile hafif çelik...

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü, “İşlerin denetimi” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(