Sonuç olarak; bu iş özelinde değerlendirilmek üzere, yüklenicinin işin süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi talebinin ancak sözleşme tarafı olan idare tarafından; - ... İş bitim tarihi , işin süresi , işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla , işin süresinin değiştirilmesi

...bedel özleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre İdarece belirlenecektir.” açıklamasının... ... ...yapılması gerektiği, bu itibarla tahakkuk sonrası ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir...

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ... ...ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme süresinin uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu... ... ...dilimlerinin mevzuata aykırı olarak geçmişe yönelik olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının yeni ödenek dilimleri esas...

...İhale Onay Belgesinde ihalenin yaklaşık maliyetinin 1.787.026.747,90-TL olarak belrilendiği, ihale konusu işin süresinin 1460 gün olduğu, ihale usulü olarak 4734 sayılı Kanun'un 21.

...işinin bir an önce bitirilmesi şartının da sağlanması gerektiği, dava konusu işin bitirilme süresinin 1100 takvim günü olarak belirlenmesinin işin ivediliği ile bağdaşmadığı.

Bahse konu işin sözleşmesinin 19/06/2012 tarihinde imzalandığı, işin süresinin 545 gün olduğu, işin geçici kabulünün yapıldığı, 10/07/2019 tarihinde düzenlenen ve 05/12/2019 tarihinde ihale yetkilisince...

... imza aşamasına gelininceye kadar geçen süre sebebiyle işin süresinin 2023 yılına sarkması durumu ile karşılaşıldığı, bu ... 11.2 nci maddesinin) 2023 yılına ödenek konulacak şekilde değiştirilmesinin öncelikle “sözleşmede değişiklik yapılması yasağı ... yılın sonuna doğru yapılan bu işte, yer teslimi ile birlikte işin bitim tarihinin 2023 yılında olduğu, sözleşmesinde bu yıla ...

maddesindeki düzenlemenin sözleşme uyarlanarak değiştirilmesini talep etmiştir. ... Dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporunun davalı iş sahibince davacıya belirtilen nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin 24.07.2016 tarihine uzadığı anlaşılmaktadır.