Sözleşme gereği işin süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmü, “İşlerin denetimi” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(

...yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat... Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

...tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği nedeniyle davacı kurum tarafından 02/02/2012 tarihinde yeniden ihale yapılarak... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği... ...pozuyla ödenen yükleme, boşaltma ve figüresi bedelinin haksız yere müvekkilinin hak edişinden kesildiğini ileri sürerek tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne...

...ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı, süresinin 213 gün ve ilk iş bitim tarihinin 05/01/2018 olduğu, İşe ait sözleşmede, sözleşme ödeneğinin, 2017 yılı için % 100 olarak belirlendiği, İşin yürütülmesi sırasında, işin özelliğine bağlı olarak alınması gereken Kurum ve vatandaş görüşlerine...

Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek...