...gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma süresinin ise süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir. ... ...tarihli dilekçesi akabinde yapı denetim görevlisince gerekli ön inceleme yapılarak, kabule engel bir durum olmaması nedeniyle geçici kabul işlemlerine yönelik komisyon oluşturulmuş ve komisyonca yapılan inceleme sonucunda işin Sözleşme...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin... ... ...yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini bir başkasına yaptırarak bu yapılan...

...kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının 16.11.2009 tarihli... ... Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin “onbinde üçü (%

Sorumlu … tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle; … ... ...fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün...

Bu anlatımlar çerçevesinde somut olay incelendiğinde; davacı dava dilekçesinin sonuç kısmında, muarazanın menine ve davacının iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ile fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale üzerinde bırakılan Okba Turizm... ... ...Müdürlüğü’ne yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi, 2020/571753”nden alınmış yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin tanımının “12 Ay Süreyle Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları...

” işinin “…” ... alt yüklenici olarak işi yapan … İnş. ... ...kusurlarından söz etmek mümkün olmadığından; sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının kabul edilerek 410 sayılı Ek...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 3.4’üncü maddesinde yüklenicinin ... yüklenici ile araç sahibi arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin, sözleşme ...