...Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019... ...kesilmesi için 22.01.2020 tarihinde ceza tutanağı düzenlendiği, yüklenicinin... ...edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının...

...oranın uygulanmasına yönelik hesap örneğinin yer aldığı, Yeni birim... ...tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına... ...ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı ” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...

...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Selçuklu Belediyesi... ...kontrol teşkilatının 29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan...

Örneğin, kira geliri kaybı, geciken... Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası ile...

Davalı iş sahibi 14.03.2014 gün; 2293 yevmiye numaralı Kırşehir 3. ...ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır. ...dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... ...işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı...

15.03.2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin... ...ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı... ...tespit edilmesinde, uygulama ayı endeksi yerine yılın ilk ayının endeksi kullanılarak... Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

...itibarla; Mali Hizmetler Birimince yerine getirilmesi öngörülen idarenin... ...aslını, b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, c) Dava... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. quot; hükmüne yer verilmiştir.