...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. Aksi halde cezai şart isteme hakkı düşer. Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına bir kayıtla veya teslimden... ...dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş olup, işin... ...olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin...

...hükümleri uygulanarak yeniden hesaplanmak istenmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın... a) İşin Yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması... ...yeni birim fiyatlar üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...

...yer alan  “Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin... idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…”   bir örneği de ilgili mahallî idarenin meclisine…”   ...kurulması gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların...

...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe...

...daha önce imzalanan sözleşme ve yer teslim tutanağının … ile imzalanan... ...aldığı işlem dosyasının onaylı bir örneğinin istenmesine karar verilmiş... fıkrasının (c) bendinde ise, 2886 sayılı Kanun'un 71.

...na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değişikliğinin ise yüklenicinin inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin... ...olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden... ...meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

İşin yapılma yeri olarak; *… Merkez Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi *… tesisleri için ... Anılan Tutanağın ekindeki Hesaplama Tablolarında... ...yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması...