... kazık imalatlarına iki etap halinde kazı/dolgu, zemin etüdü, proje hazırlanması ve onayı ile test kazıkları yapıldıktan sonra ... gereken iş tutarları” hükmü doğrultusunda, 2021 yılı sonuna kadar fore kazık imalatları için kazı, dolgu ve test kazıkları ... sözleşme tutarının % 2,31 seviyesinde imalat yapılabileceği ve iş programında 2021 yılı ödeneği olarak esas alınması gerektiği yönündedir ...

... ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak verdiği, mimari uygulama projesinde ... sonuçları gibi teknik gerekçelere dayalı olması gerektiği, sonuç olarak uygulama projesinde bulunan, teknik şartnamede nitelikleri belirtilen ve ...

...dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...

... numuneleri ile demir donatı çubuklarının laboratuvar test sonuçlarının henüz İdarelerine ulaştırılmadığından kabul ... tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının yükleniciye bildirilmesinden revize projelerin 11/01/2021 tarihinde onaylanmış olduğu, Anlaşılmaktadır ...

...cihazlar sebebiyle regülatör, sayaç vb cihazların kapasitelerinin değişmesine bağlı olarak artan abone bağlantı bedellerini yüklenicinin teklifine yansıtmasının mümkün olmadığı , dolayısıyla ilk projeye göre ödenmesi gereken abone bağlantı bedeli ile tesisata gaz yakan cihaz eklenmesi sonucu ortaya çıkan yeni bağlantı bedeli arasındaki farkı yüklenicinin...

...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle...

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” işinde yapılan zemin etüdü sonucunda zeminde sıvılaşma olduğu, bunun üzerine zemin iyileştirme projesi hazırlandığı, iş artışı hesaplarının sözleşme bedelinin %10 oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek... ...yıllar itibariyle belirlenen ödenek dilimlerinin kendisine yılı sonu itibariyle ödenecek şekilde, yıl içinde çalışma şartları...