İsteklilerin, maliyetlerini tevsik etmek için üçüncü kişilerden (tedarikçi veya üretici) aldıkları fiyat teklifleri, bu sürecin temelini oluşturur.
iş sağlığı - Arama Sonuçları
İhale, sözleşme ve hakediş süreçlerinde bu tür usul kurallarını bilmek ve doğru uygulamak, hak kayıplarını önlemenin ilk adımıdır.
... sonra gerçekleştiği, davacı şirketin, davalı idarece yapılan uyarılara rağmen iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almayarak inşaatın mühürlenmesine ve ... gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı başvurudan 2 gün sonra 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4 ...
...sürücü ücreti, yakıt giderleri, yazlık-kışlık olmak üzere lastik, MTV, Trafik Sigortası, fenni muayene, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ve sözleşme giderlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş olmalıdır. c) Genel salgın hastalık Toplumun genel sağlığını etkileyen hastalıklar bu kapsamda değerlendirilebilir. Kamu İhale Genel Tebliği’nde konuya ilişkin şu açıklamaya yer verilmiştir: “25.3.2.
Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz.
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 159 sayılı İlamın 5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine ihale edilen “…
039;in karar düzeltilmesi talebinin esasını teşkil eden ve adı geçen kişinin daha önce temyiz dilekçesi ekinde Temyiz Kurulu'na sunduğu, …
İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İhaledeki kısım sayısı 2 dir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı (A.