...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının gerisinde iş yaptığı ve 2021... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. hükmü, Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu...

...inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını... Çalılarda ve güllerde ot temizliği yapılması”, “

...sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın... ...tutarında tahakkuk ettirilip tahsil aşamasına geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası... Davacı yüklenici tarafından yapılması gereken iş süre bitiminde, yani 01...

c) ve (f) bentlerinde belirtilen hâllerde ilan yapılması zorunlu değildir. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için yapımının ivedilik gerektirdiği... iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

...işin 2886 sayılı Kanun kapsamında ihalesinin yapılmasının mevzuata aykırı olduğu tespit... ...Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 04.07.2011 tarihinde... 2886 sayılı Kanun , 4734 sayılı kanun , satış işlemi , Yapım işi

...ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebileceği açıktır. ...yine anılan ihtarnamenin idarenin sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen yükümlülüğü... ...Sefer ile Personel Servisi ihalesine ilişkin olarak Global Grup Ulaşım Hizmetleri...

...altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon... ...bedeli 5,969.930,80 TL olup, kesin kabulün yapılmasına müteakip tahakkuka bağlanacak... Dava konusu edilen işlemin, şirket hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17.