Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. ...yüklenici, sözleşmesinde belirtilen yıllar ödeneğini, kendisine yılı sonu itibariyle ödenecek... ...hesaplanırken, avans tutarı ve kesinti miktarının, iş programındaki ödenek dilimlerinde dikkate alınması...

...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...kararında, verilen süreye karşılık aktarılacak ödeneğin de belirlenmesi ve yükleniciye tebliğ...

...ödemek zorunda olduğu, idarenin harcama kaleminde ödeneğinin bulunması halinde, yüklenicinin işçilere... ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri

...gerçekleştirilemediği, bu sebeple revize iş programındaki ihzarat ve imalat ödenek dilimlerinin... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...gösterilmediği anlaşılan ilk iş programında yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019 yılı...

...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. Talep edilen bu süreye göre gerekli ödeneğin sağlanıp sağlanamayacağı, Hususlarının...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...sonra ödenek temin edilemediğinden bahisle iş programındaki aylık ödenek miktarları değiştirilerek... ...işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde...

… Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”   ...yapılacak harcamalar sonrasında temizlik işinin ödeneğinin azalması nedeniyle, 4734 sayılı...

12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...hükümlerinde 2021 yılı ödeneğinin %40, 2022 yılı ödeneğinin %60 olarak belirlendiği, işin 11...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir. ...Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ödeneğin Özel İdareye gelmesi nedeniyle yasaklama...