Söz konusu Kararda; “Onaylı iş programında; işin başlangıcında “Yıkım... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi... ...programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artış ve eksiliş hesaplamalarının... ...başlatıldığının belirtildiği, ancak iş programında işin bitim tarihinin işyeri... ...başlatıldığı belirtilerek, arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak... ...süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır...

...hesaplanacak fiyat farklarının onaylı iş programında/ programlarında belirtilen... ...yürütülmesi sırasında, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan sebeplerle, yükleniciye... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği...

...kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak... ...bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi... ...yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...sürecinin aksadığı, bu sebeple revize iş programında 100 günlük süreye karşılık... ...onaylandığı, İdaresince, sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve... ...uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini...