...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep... ...uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri...

...sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... ...maddesinde; “46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında... İş programı ” başlığı altında düzenlenen... ...düzenlemenin sözleşme imzalanması sonrasında verilen süre uzatımlarına için geçerli...

...süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, .. ...inşaatı işinde şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında çalışılmayan...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. Sorumlular tarafından Verilen süre uzatımının Yüksek Fen...

...miktarının 486.966,93 TL, 18.01.2021 tarihine kadar yapılan imalâtlar için düzenlenen 2 numaralı hakediş tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı ile işin bitim tarihinin 23/10/2021 olarak belirlendiği, proje değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında ödeneklerin belirlenmesi hususunda taraflar arasında...

... yüklenicinin inisiyatifinde olduğu ve verilen sürenin mücbir sebepten dayalı olmadığından ... iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat ... sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait ...

1) Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine... ...ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı...