...davacıya sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28... ... ...i tarafından Covid-19 sebebiyle sözleşmenin feshedildiği idareye bildirilmiş ise de, bu iradenin idareye intikali ile sonuç doğurmayıp, ancak...

...uyuşmazlıkta, işlemi tesis eden GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurum olması sebebiyle... ... ...yapılmadığı, sözleşmede belirtilen fesih nedenlerine ilişkin hiçbir haksız... ... ...sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın gelir kaydedildiği, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

...kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup 2009 yılına... ... ...ortaya çıkmış olmasının yarattığı iş ve maliyet artışı nedeniyle alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar gözden kaçırılarak yanlış değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır.

... düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı nedene dayandığının kabulü ... yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin ... doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın ... vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ...

...tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili hüküm yer almadığından işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza uygulanmaksızın işin 100 günde tamamlanması için ihtarlı süre verildiği, düzenlenen revize iş programında... ... ... idaresinden kaynaklanmadığı, dolayısı ile herhangi bir “süre uzatımından” söz ... teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi ... süreye ödenek konulmaksızın revize iş programı yapılmasının ve bu program esas ...

...olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı işinin iş artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına kadar... ... ... tarihli ve 31088861 sayılı yazısı ile yapı denetim görevlilerince tespit edilen eksikliklerin tamamlanmaması sebebiyle geçici kabul tutanağının imzalanmadığı ... yükleniciye bildirildiği, elektrik işleri yapı denetim görevlisinin 28/09 ...

... başlatmış olduğu, alınan geçici işçilerin hem belediyenin yukarıda sayılan ... müştereken ve müteselsildi faizleri ile birlikte tahsiline dair tazmin kararının kaldırılması ... ... ...aylık ye ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda... ... ...alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın...