...17/10/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...yapıldığı yılın Ocak ayı rayiç ve birim fiyatlarının... ...nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının... ...sırasında idaresince onaylanan yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının... ...endeksi kullanılarak fiyat farkı hesaplamasının uygun...

...yüklenici firmaya 6-11 hakedişleri ile ÖTV’den kaynaklanan... ...sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. ...sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate... ...bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda... ...Kararına göre ÖTV fiyat farkı ödemesi yapıldığı...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı ile... ...İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b... ...düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre...

tenzilat oranı , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek... ...Projesi” işinde; 3 adet yeni iş kaleminin birim fiyatının... ...idaresince yapılmasına karar verilen ve sözleşme kapsamında... ...sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti... ...fiyatın, resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan...

...gidilmesi sonrasında yeni fiyatların belirlenmesinde... ...miktarlarında artış ve eksilişler olduğu, bu pozlar ile... iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” , ...ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

...26/12/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği...  bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...fiyat tarifinin; “İdarece verilen projesine göre T107...

...sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili... ...alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak... ...olması nedeniyle zemin kazı işlerinin işin yapım maliyetlerini...