... üzerinden imzalanan sözleşme ile Kahramanmaraş ili Gençlik Merkezi ... edildiğini, sözleşme ve ilk planda olmayan özürlü rampası çelik korkulukları ... sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın ... ... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap...

...kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici... ... ... belirli bir konuda bilgi ve becerisi olmayan, vasıfsız bir çalışan olan ... daha düşük olduğu, dolayısı ile yüklenici analizinde yer alan 9 ... bedelinden fazla olan 20,00 TL/sa düz işçi rayiç bedelinin kullanılamayacağı ...

Davacı yüklenicinin defterlerinde işletme giderleri ile ilgili belge ve bilgi bulunmasa dahi bunların hesaplanması mümkün olduğu ve bu hizmet verildiğine göre... ... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri

...de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali ile...

...yapılan imalatların tenzilat uygulanarak belirlenen fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme... ... ...farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait... ... ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan... ... ... uyarınca tespitinde, yüklenici ile idarenin uzlaşamaması halinde YİGŞ ... bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlığı ... tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmesi gerekmektedir ...

... teknik şartnamelerde bir biri ile uyumlu olarak gösterilmesi gerektiği ... ve bahse konu donatı bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği ... ... ...Proje hazırlama prensiplerine uygun olmayan şekilde (pafta adı yok)  hazırlandığı ve işe ait imalatların plan, kesit, görünüş... ... ... dahi; işin anahtar teslim olarak tamamlanması için gerekli her türlü ... işçilikler yüklenici tarafından iş kapsamında bila bedel yapılacaktır ... ... ... dökülmesi) dayanımının da mümkün olmayacağı, böyle bir durumda ise, sözleşme konusu işin, anahtar teslim götürü bedel ... Tip 2 ve Tip 3 Bunker imalatı ile yaşam adası imalatlarında kullanılan ...

... imalatın yaptırılması halinde iş artışı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yaptırılmaması halinde iş eksilişi yapılamayacağı İdaresinin ... gösterildiği, mimari ve statik proje ile yaklaşık maliyette yer aldığından otopark ... ... ...fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde... ... ... isteklilerin hukuken bilgi sahibi olması mümkün olmayan gizli bir belge olduğu, isteklilerin ... belirtildiği üzere uygulama projeleri ile bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı ... işlerinde idare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

... noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemine denk gelmesi nedeniyle süre ... olay olarak değerlendirmenin de mümkün olmayacağının belirtildiği ve ... döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü ... uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün bildirilmesinin ...