Kortlarının Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.
iş artışı dolayısıyla süre uzatımı - Arama Sonuçları
Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.
...alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir. ... ... olmadığı, iş yeri tesliminde İdarenin işi durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi ... süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi ve ... belge olmadığından, bu günler için süre uzatımı konusunda karar verilemeyeceği, Değerlendirilmektedir ...
4735 sayılı kanun , gecikme cezası , hava muhalefeti , Keşif Artışı , olumsuz hava koşulları , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Tutanak No 41462 , Yapım işi , yigş
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
...düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş artışı sebebiyle verilen süre uzatımı sonrasında mevcut iş programının revize edilerek onaylanmış olması, yine Covid-19 salgını sebebiyle verilen süre uzatımı sonrasında da revize iş programının revize edilerek onaylanmış olması, bu işlemlerin işe ait sözleşme ve ekleri...
... kullanılacak cihazlar vs.)’nin de bulunduğu, dolayısıyla kök raporda sehven unutulmuş olan ... rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri yaptığının hesaplanamadığı açıklanmıştır ... ... eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri
Dolayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakla birlikte, ödenek ve iş programı revizesinde inşaat yasağı süresince Haziran-Eylül 2013 döneminde iş tamamen durmuş kabul edilerek...
...İş Programı Zorunluluğu İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması veya ödenek dilim değişikliği yapılması gibi durumlarda, yüklenici, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır...
yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı dolayısıyla işin bitim tarihinin 10 Ekim 2019 olarak alınamayacağı, işin fiilen bitirildiği tarihe kadar gecikilen süre için gecikme cezası kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
... teşkil etmediğinin tespit edildiği, dolayısıyla 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ... sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde ...