...uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...yapılan iş artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir.

...kaybı, geciken ifa sebebiyle ifaya bağlı ceza, seçimlik ceza, eksik işler bedeli, kâr kaybı müspet zarar kapsamındaki... Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...yapılan yolun standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ...

.) karar verilmiştir. ...idareye bildirdiği tarihten sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edileceği kurala bağlanmış ve... ...üzerinde gerçekleşen fiyat artışlarının da beklenmeyen fiyat artışı olarak değerlendirildiği şeklinde açıklamalara... sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

...süre verilmesi nedeniyle yükleniciden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmediği iddia edilmekte ise de; Dosya kapsamındaki... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. ...geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde...