Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

4735 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülün sözleşmelerde, sözleşme dışı imalat bedellerinin iş artışı ve yeni birim fiyat hükümlerine göre ödenmesi gerektiği,

... fiyatlara tenzilat uygulanmasına itiraz ettiği ve anlaşmazlık tutanağında da idare görüşü olarak artan iş kalemlerine ilişkin ... ile güncellenerek yeni birim fiyatların belirlendiğini, iş artışına konu imalatların ihale CD’sinde bulunduğundan bahisle ... anlaşmazlığın da tespit edilen birim fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti arasındaki farktan ...

maddesinde; yapım sözleşmelerinde, öngörülmeyen durumlar sebebiyle bir iş artışının zorunlu olması halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. ... Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ... ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on...

...davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi...