...belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu anlaşılmaktadır.

...dava konusu işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı... ... ...yatırımların talep edilebilmesinin mümkün olmadığı, ancak, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan işletme giderlerinin (maaş, ofis, yemek giderleri, akaryakıt vb.) talep edilmesinin mümkün olduğu.

... tarafından … tarih ve … sayılı dilekçesinde; yüklenicisi oldukları … İkmal İnşaatı ... çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği, Fen ... ... ... göz önüne alınarak verilen 30 gün süre uzatımı kararı verildiği, Söz konusu ikmal ... yağış raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı, kot ...

...tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı... ... ...talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı olmak üzere...

... yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi ... 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle kararın ... Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. ... ...yüklenici dilekçesinden, proje değişikliğine gidilmesi sebebiyle inşaat, makine tesisatı ve elektrik tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye...

... Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08 ... tarih esas alınarak yapılmasını talep ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu ...

...fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ... ... talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22 ... çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir ...

... işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı ... dönüştürülmesi hususlarında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ... ...görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine... ... fiyat farkı , fiyat farkı esasları , güncel endeks , ihale yönetmeliği , kültür varlıkları , süre uzatımı , temel endeks