...ikaz edilmesine rağmen davacı şirketin işe başlamadığı, onaylı iş programına göre imalatları yapmadığı, iş başında bulundurulması gereken teknik personelleri ve iş makinelerini bulundurmayarak, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmediği gerekçeleriyle sözleşmenin feshedildiği ve dava konusu işlemle davacının...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “ Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihrazat olarak sarf etmek zorundadır.

11.05.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak fiilen başlanan iş’te zeminde sıvılaşma ve batmaların olduğu gerekçesi ile yüklenici ile Belediye arasında 12.10.2017 tarihinde düzenlenen anlaşma tutanağında zemin iyileştirme yapılması amacına yönelik ilave imalatların yapılması kararlaştırılmış ve bunların...

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “… Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat  ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.” “

Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.” , ...kırılarak moloz ve hurda demirin şantiye sahasından uzaklaştırıldığı, betonarme temel imalatı ölçülerinin 13.30 m x 51 m x 1.5 m.

...nakliye işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.” hükmü ile “İdari Şartname” nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12 nci ve “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci madde hükümlerine göre, kazı imalatları nakliye bedellerinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında olduğuna, İlişkin bulunmaktadır...

...gecikilen süre kadar uzatılır ” denilerek “ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden... imalat + ihzarat) bedeli ödendiği, … Temmuz ayında yapılan imalat+ihzaratı temsil eden … nolu hakediş, …

Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Maddesiyle yer teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ...