Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik... ...tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu...

...edildiği, proje değişikliklerinin çalışmalara başlanmadan önce yükleniciye yaptırıldığı, revizyon çalışmalarının işin süresini etkilemediği, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya ilave işçilik gerektirmediği, yaptırılan proje bedelinin yükleniciye ödenip ödenemeyeceği konusunda tereddüt olduğu belirtilmektedir...

...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası... kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Daire Başkanı … aşağıda yazılı usul hukuku çerçevesindeki ilave gerekçesi ile ...

...iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte...

maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına...

...getirilmesinde meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.” Yer alan düzenlemeyle imalatların, Genel ve Özel Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacağı ve teklif fiyatın içinde yer alan bu düzenlemelerden dolayı yükleniciye herhangi bir ilave bedel ödenmeyeceği kurala bağlanmıştır...