… ve … iş kalemleri için düzenlenen yeni birim fiyat tutanaklarında sözleşme yılı (…) ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

...ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

...21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller... ...kararı) Demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilerek yeni birim fiyatta müteahhit...

Toplam gecikme cezası sözleşme bedelinin %10'unun geçemez” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Davalı-karşı davalı iş sahibi tarafından ayıp nedeni ile 818 Sayılı BK'nın 360/II.

Yapım işi ”   isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

...getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek... ...kısıtlanması nedeniyle uğradıkları gelir kaybının kira bedelinden düşülmesinin istendiği; 05.11.2008 tarihli dilekçeyle...