...hükümlerine göre ödenmesi gerektiği, iş artışı , mahalli rayiçler , sözleşme dışı imalat , vekaletsiz iş görme , Yeni birim fiyat maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına...

... ve iş artışı yapılan imalatlar ile yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların birim fiyatlarının tespitinde YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen ... oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklenmesi gerektiği ...

...teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını, bu nedenlerle davacının talebinin reddine ve yargılama... ...sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca feshi talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması...

...nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme... fazla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı ve sözlü talimat

Olimpik Yüzme Havuz Yapımı” işinde kazı imalatlarında zemin cinsine dayalı olarak, sözleşme bedeli dışında ilave bir bedel ödenip ödenemeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle, Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.01.2022 tarih ve 50912 sayılı kararı) Verilen süre uzatımı sonunda işin bitirilmesi gereken tarih havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine denk gelmiş ve imalatın niteliği itibariyle bu dönem çalışmaya uygun değilse, ilave süre verilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

...gruplarının bedelleri ile 21’inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin tespitine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının hesaplanmasında da bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine...

...süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak değerlendirilemeyeceği dolayısı ile bu süre içerisinde tamamlanan ve tasfiye kesin hesabında dikkate alınması gereken imalatlara, sözleşme hükümleri gereğince hesaplanacak fiyat farkında, güncel endeks olarak, bu imalatların tamamlatıldığı tarihlerin değil, tasfiye...

Yukarıda yapılan tespit, hüküm ve açıklamalar birlikte dikkate alındığında; imalat sırasında proje değişikliği yapılarak tesisata gaz yakan cihaz eklenmesi nedeniyle, ilk projeye göre ilave edilen cihazlar sebebiyle regülatör, sayaç vb cihazların kapasitelerinin değişmesine bağlı olarak artan abone bağlantı...

...iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte... Tadilatı İşi” nde, akustik ahşap kaplama imalatına ilişkin olarak, İller Bankası tarafından yayımlanan 21.271/İB Akustik Tavan...