...imalatların hata ve kusurlarının giderilmesi talimatı verildiği, yüzer tavanlı tankın standardına uygun hale getirilmesi için yapılan ilave yüzer ayak ve merdiven güçlendirme imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, süre uzatımı verilemeyeceği ve gecikme cezasının iade edilemeyeceği belirtilmektedir.

...imalat bedeli olan 46.710,00TL, Kasım ayı için (0) TL ve Aralık ayı için 1 numaralı hakediş bedelinden Ekim ayı imalat bedeli çıkarılarak 8.284.061,00 TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı...

...yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini, ayrıca şartname gereği olan C-25 hazır beton yerine, mevcut hazır beton santralinin 3-3,5... ... ...saklı kalmak kaydıyla, sözleşme masrafları için 100,00, TL, imalat bedeli 100,00 TL, haksız fesih sebebiyle mahrum kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan...

... aktarılacak ödeneğe karşılık, bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre uzatımı ve ... uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından bu husus dikkate alınarak yüklenici tarafından ... programında 2020 yılı için bu ödeneğin sabit tutulması ve imalat oranı tamamlanana kadar fiyat farklarının 2020 yılından ödenmesi ...

...Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konusunda... ... ...birim fiyat teklif cetvelinde götürü olarak belirlenmiş iş kalemlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ilave imalatlar ve imalat miktarlarındaki artışlar için yeni birim fiyat oluşturularak taraflarına ödenmesi gerektiği yönündedir...

Yapım İşi”nde: 2 adet 165 kVA jeneratör imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, görüşümüzün bildirilmesini talep edilmektedir.

...kalemi bedeline dâhil olup olmadığı ile bu çap aralığındaki arızalı boruların alın kaynağı ile birleştirilmesi imalat bedelinin ÖBF-19 iş kalemi üzerinden ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık... ... ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

...13 numaralı hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen dava ise sözleşme konusu... ... ...arasında sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28...