...özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz...

...adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 19/10/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde... Yüklenici, 03/03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş kalemlerine ait yeni birim fiyat tespitinde idaresi ile...

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde... ...yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları dahil yeni bitim tarihinin...

Bölge Müdürlüğü tarafından 25.06.2015 tarihinde ihalesi yapıldığını, 450 gün süreli, 7.759.175,46-TL bedelli, Tekirdağ Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması İnşaat işinin sözleşmesinin taraflarca 10.10.2013 tarihinde imzalandığını ve 22.10.2013 tarihinde işe başlandığını, sözleşmenin...

Genel Şartnamenin ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi” başlıklı 39-1/f maddesine göre hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta...

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/10/2021tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde... İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve işin bitim tarihinin 07/05/2022 olduğu, İşin...

Davacı ile davalı İl Özel İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...aldığını ve sözleşme imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal listesinin her birinde ayrı ayrı inşaat...