...gerçekleştirilen imalatların tespitinin zorunlu olduğu, anılan maddenin ikinci fıkrasına göre ise anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde hakedişlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenmesi gerekmektedir, Anılan hükümlere uygun olarak gerekli belgelerin düzenlenmemiş olması...

Sözleşmesine göre iş artışı yapılan ve fiyat farkı hesaplanmayacağına dair hüküm bulunan ... taraftan, bu iş kalemlerine itibari birim fiyatlar belirlenmesi, bu fiyatların mümkünse ihale tarihi itibarıyla belirlenmesi, bu mümkün değilse fesih onay tarihindeki fiyatlar üzerinden ...

TL ihale bedelli, …. ...nı tutanakla, belirtilen süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen ceza oranının ¼’ü oranında her geçen gün için ceza kesilmes...

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar. ...uygulanamayacağı, Bu itibarla, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların, sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde...

Diğer taraftan, yaklaşık maliyetin ihale öncesi idaresi tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu belgeden bilgi sahibi olmasının hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün bulunmadığı...

Bu hükümlerden; idaresince, sözleşmesinde belirtilen yıllık ödenek dilimlerinin harcanması için yeterli bütçe ödeneğinin temin ... sürede tahakkuka bağlanıp ödeneceği, hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ihale mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş ...

...ortağa ait iş deneyim belgesi ile ihaleye katılan davacı şirketin, iş deneyim belgesine sahip olan ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine ilişkin taahhüdüne aykırı davrandığından bahisle 4735 sayılı Kanun'un 20/b ve 25/f maddelerine istinaden sözleşmesinin feshedilerek aynı...

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 16/06/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde... ...kabul işlemlerine başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında teminat süresinin geçici kabul tarihinden...