...Kamu İhale Kanunu’na göre 16/04/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...daresinin görüş ve değerlendirmesi; İhale dokümanında yer alan zemin etüt raporuna gör... … Öncelikle taraflar arasındaki yazışmalarda... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere...

...verilen ve iş programı (cut-off ve sıyırma) sırasının değiştirilmesi olarak algılanan... ...veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası... ...geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin... ...suretiyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak öncelikle yüksek jeoloji ve inşaat mühendislerinden...

...başlıklı 36’ncı maddesinde  “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye... İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif...

...bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak... ...ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici ya da vekilinin usulüne... ...inin (b) bendinde, İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerini... ...olmadığının anlaşıldığı, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun...

...İhale Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...teslim götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara... Öncelikli olarak belirtilmek gerekir ki; yüklenicinin... ...süresinin 360 gün olduğu, işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119+177...

...anahtar teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine ihale edilen “… Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. maddesinde; sözleşmenin ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu... ...ilişkin temyiz dilekçelerindeki ve duruşma sırasındaki iddialar reddedilerek 159 numaralı...

...Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli... ...00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı... Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten... ...veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından...

Öncelikle, A.3.4.2.011 Palplanş imalatı yapılması... Proje ve ihale aşamasında öngörülemeyen ancak işin yapımı... ...çalışmalarında yaşanan söz konusu güçlükler, ihale dokümanı ekindeki Geoteknik Raporda da yer almamıştır... Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •