... bilgisinin verildiği, davacı tarafından mücbir sebep iddiasıyla ... iddiasıyla sözleşmeyi feshinin, bu iradenin idareye intikali ... sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri ... bu itibarla, taahhüdün yerine getirilmemesi yasak fiil ... ... Yüklenici tarafından Covid-19 sebebiyle sözleşmenin ... sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri ... edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin haksız olduğu ...

...bu nedenle kusurlu olduğu, davalı idarenin ise davacıya yer teslimi sırasında önceki yüklenici tarafından yapılmış imalâtları... ... ... ihale edildiği, daha sonra ihalenin KİK tarafından iptâl ... başlamadan önce, önceki yüklenici tarafından yapılan imalatlardaki kusurları ... ... ...sahibi tarafından talep edilmiş olsa dahi yüklenici iş sahibine karşı genel ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemişse, yüklenici...

... tarafların edimlerini zamanında yerine getirip getirmedikleri, davacının ... alınan raporda ; davalı idarenin 5018 sayılı Kanun kapsamında ... davacının katıldığı ihalenin şartlarını katılmadan önce ... ... ... cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 16.1.1 maddesinde ''yüklenici tarafından taahhüt edilen işin ... bedelinin binde biri oranında yükleniciden kesilecektir.' ...

... üzerinde bırakılan istekli tarafından önemli teklif bileşenleri ... geçen 25.04.2024 tarihli ihalenin iptaline ilişkin ihale ... ... ...görüleceği üzere, ihalenin iptal kararında bu kriterler bulunmuyorsa, idarenin iptali kararının...

Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli ... hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur ... ... ...hükümlerinden, idare tarafından bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verilebileceği ve bu durumda idarenin herhangi bir...

... hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi ... cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve ... uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan ... ... ... durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, nitekim ... imzalanması sırasında yüklenici tarafından işveren idareye verilen ...

Bu arada ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi üzerine, ihaleye... ... ...mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte sıkıntı yaşayacağını... ... ...Mahkeme kararının yerine getirmemesi ile ilgili olarak ihale yetkilisi … hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari...