...bulunmadığı, yeni imalat ile tamiratın farklı işler olduğu, idarenin ÖBF-19 poz numaralı iş kalemi üzerinden ödeme yapmak... ...Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde: “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini...

...kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları...

...2022/1294706 ihale kayıt numaralı “12 Aylık Çamaşırhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sayık Global Kurumsal... ...kullanılmasını, sağlamak olup, bu sürelerin geçirilmiş olması idarenin işlem tesis etme yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır...

...sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin... ...içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır”, İşe ait Sözleşmenin...

... işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş... ...tarafından temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü dışında...

Bununla birlikte, idarenin yeni fiyat oluşturulurken izlediği yol, yukarıda yer... hizmet binası) teslim malzeme fiyatının toplam ...

...sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir... ...yaptığı incelemede ulaştığı belgelerin de gönderilmesi ve idarenin konuya ilişkin görüşünün açık olarak belirtilmesi...