...doğrultusunda yapıldığını, ancak sözleşme dışı iş olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi... bent uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK'nın 371.
idare mahkemesi - Arama Sonuçları
… Devamı
Uyuşmazlık, davalı iş sahibi idare tarafından tek taraflı olarak düzenlenen ve yüklenicinin onaylamadığı kesin hakediş raporundan kaynaklanmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi, raporun yasa ve dosya kapsamına uygun olduğunu belirterek, itirazları dikkate almayan bu rapora dayanarak karar vermiştir.
...sözleşmenin feshedildiğini, idarenin herhangi bir kusuru bulunmadığını, kaldı ki, idarenin kusurlu olduğu kabul edilse dahi, davacının da beklemeyi kabul etmesi nedeniyle... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 2008/229 Esas sayılı dosyasında verilen ihtiyati tedbir kararı Manisa 2.
Kamu yapım işlerinde yüklenicilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir. Yüklenicinin bu kesintilerin iadesi için açtığı davada, İlk Derece Mahkemesi (Yargıtay bozmasından sonra), bu ihtirazi kaydın YİGŞ 39 ve 40.
Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onamıştır. Geçici Kabul İşi Bitirir: Asıl idare (Üniversite), 24.01.2014 tarihinde yaptığı geçici kabul ile işin bittiğini ve eksik olmadığını tespit etmiştir.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. İncelenen kararda ilk derece mahkemesi, bu usul kuralını gözden kaçırarak davanın esasına girmiş ve bir karar vermiştir. İncelenen uyuşmazlık, bir yapım işi sözleşmesinin idare tarafından haksız feshedildiği ve teminatının irat kaydedildiği iddiasıyla, işi...
Üst Merci Analizi: Sözleşme Bittikten Sonra Dava Açamazsın (Hukuki Yarar Yokluğu) Davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kararı esastan değil, usulden bozmuştur.
Ancak davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı kaldırmıştır.
Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), bu kararı kaldırdı. Tarafı kim olursa olsun (idare dahil), asgari ücret farkını ödememek kamu düzenine aykırıdır. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret kararını bozdu.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalının yaptığı ihale... ...maddesi gereğince olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmes...