...alınamaması mücbir sebeplerden veya proje değişikliklerinden kaynaklı olarak bir imalattan vazgeçilmesi değil ihaleye çıktığı... ...biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işi” olarak tanımlanmaktadır.

...ortaya konulduğu gerekçeleriyle davanın reddedildiği; davalı idarece, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine... ...bildirilmesine rağmen sözleşmenin feshedildiği bildirilerek, fesih işleminin gözden geçirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır...

...firmaya ulaştırıldığı, proje revizyonu yapılmasından kaynaklı süre uzatımına gidildiği, ancak yüklenici firma... ...12.2013 tarih ve E:2013/181, K:2013/1841sayılı kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına...

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni... ...akabinde, 09/08/2019 tarihli Olur ile tasfiye kararı alındığı, idare görevlisince 10/02/2021 tarihinde sahada yapılan kontrolde...

...ivedilikten kastın, ihale sürecinin ihale konusu işin niteliğinden kaynaklı olarak ve önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği... ...bakılan davanın açıldığı, uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece ihalenin 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesi uyarınca...

...İşi” nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek...